Образец договора изготовление продукции

Примерная форма договора на контрактное производство

Договор на контрактное производство

г. _______________________ «__» _____________ ____г.

(место заключения договора) (дата заключения договора)

(полное наименование юридического лица)

в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________, с одной

(Устава, Положения, Доверенности)

стороны и ____________________________________________________, именуемое

(полное наименование юридического лица)

в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________, с другой стороны,

(Устава, Положения, Доверенности)

именуемые при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий дого-

вор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель

обязуется своими силами и материально-техническими средствами по заданию

Заказчика выполнять операции, связанные с выпуском ______________________

(наименование выпускаемой продукции)

1.2. В рамках настоящего договора Исполнитель осуществляет ________

(полный цикл промышленного изготовления или отдельные операции)

1.3. Работа по настоящему договору выполняется в соответствии с

согласованным Сторонами техническим заданием, являющимся его неотъемлемой

частью (Приложение 1).

1.4. Содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в со-

ответствии с согласованным Сторонами календарным планом, являющимся не-

отъемлемой частью настоящего договора (Приложение 2).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. В течение ___ календарных дней с момента заключения настоя-

щего договора передать Исполнителю по акту передачи документацию, необ-

ходимую для изготовления продукции, указанной в п. 1.1 договора.

2.1.2. Принять выполненные Исполнителем работы в соответствии с ус-

ловиями настоящего договора.

2.1.3. Обеспечить оплату выполненных работ.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Требовать от Исполнителя выполнения условий договора в пол-

ном объеме и в установленные сроки.

2.2.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ, не вмеши-

ваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.2.3. Приостанавливать производство работ в случае отступления Ис-

полнителем от требований нормативных документов, технических условий,

2.2.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обяза-

тельств, при отзыве или приостановке действия у него лицензии (если про-

изводимый вид работ лицензируется) или в иных случаях, предусмотренных

законом, привлекать за счет Исполнителя третьих лиц для выполнения работ,

предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Принять от Заказчика документацию, необходимую для изготов-

2.3.2. Выполнять работу в объеме и в сроки, предусмотренные в дого-

воре и приложениях к нему. Своевременно сдавать продукцию Заказчику.

2.3.3. Выполнять работу в полном соответствии с техническим задани-

ем и календарным планом.

2.3.4. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с

действующими нормами и техническими условиями.

2.3.5. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и обо-

рудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных

для Сторон по охране окружающей среды и безопасности.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Удерживать готовую продукцию до исполнения Заказчиком обяза-

тельства по оплате выполненных работ.

2.4.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или

отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения

убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по нас-

тоящему договору препятствует исполнению договора Исполнителем, а также

при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполне-

ние Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установлен-

2.4.3. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы про-

дать результат работы в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ, а

вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, внести на

имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основа-

нии сметы, которая утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью

3.2. Оплата работ Заказчиком производится на основании выставленных

Исполнителем счетов, не позднее ___ дней с момента их выставления.

3.3. Стороны ежемесячно производят сверку объемов изготовленной

4. Ответственность Сторон

4.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за:

4.1.1. допущенные отступления от требований, предусмотренных в тех-

4.1.2. недостатки выполненной работы, которые делают продукцию не-

пригодной для обычного использования;

4.1.3. качество изготавливаемой продукции.

4.2. Заказчик возмещает Исполнителю убытки:

4.2.1. причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему

4.2.2. в случае нарушения сроков оплаты работы Заказчик уплачивает

Исполнителю неустойку из расчета ___% суммы задолженности за каждый день

4.3. Заказчик несет всю ответственность за качество продукции перед

5. Разрешение споров

5.1. Настоящим договором предусматривается претензионный порядок

урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии — ______

календарных дней с даты ее получения.

5.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению в результате

проведенных переговоров, спор подлежит разрешению в судебном порядке.

6. Порядок расторжения договора

6.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем

порядке в случае:

6.1.1. систематического нарушения Исполнителем сроков выполнения

6.1.2. несоблюдения требований к качеству производимой продукции.

6.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в случае сис-

тематического нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ.

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях, пре-

дусмотренных действующим законодательством РФ.

7. Заключительные положения

7.1. Работа по настоящему договору выполняется на производственных

7.2. Сторона, получившая в ходе исполнения своих обязательств по

настоящему договору от другой Стороны информацию о новых решениях и тех-

нических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения,

которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, не вправе сообщать

ее третьим лицам.

7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и

В случае, если ни одна из Сторон после истечения срока действия До-

говора не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на тех же

условиях на аналогичный срок.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу,

если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством РФ.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Приложение N 1 к договору

на контрактное производство

от «__» ________ ____г.

на производство ________________________________

1. Заказчик: ______________________________________________________

(полное наименование Заказчика)

2. Исполнитель: ___________________________________________________

(полное наименование Исполнителя)

3. Цель: _________________________________________________________.

4. Основные виды работ по договору на контрактное производство:

5. Характеристики производимой продукции:

6. Объем выпускаемой продукции: __________________________________.

Приложение N 2 к договору

на контрактное производство

от «__» ________ ____г.

на производство ________________________________

Договор на изготовление и поставку товара

«__» ______ 20__г.

______________, далее именуемое «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и ______________, далее именуемое «Продавец», в лице __________, действующей на основании _____, с другой стороны (далее по тексту – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю изготовленную по заданию Покупателя ________________ (далее – «Товар»), а Покупатель в соответствии с условиями Договора обязуется принять и оплатить выполненную работу и поставленный Товар.

1.2. Качественные характеристики Товара, его вид, количество, комплектность, комплектация, а также сроки выполнения работы ___________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Продавца:

2.1.1. Выполнить все работы по изготовлению Товара надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.2. Обеспечить доставку Товара и вручение его Покупателю своими силами и за свой счет.

2.2. Права Продавца:

2.2.1. Самостоятельно определять способы изготовления Мебели.

2.2.2. Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Продавец несет перед Покупателем всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.

2.3. Обязанности Покупателя:

2.3.2. Принять выполненные работы и Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3.3. Оплатить выполненные работы и поставленный Товар в размере, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Права Покупателя:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Продавцом, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Продавец не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.4.3. Назначить Продавцу разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. При неисполнении Продавцом в назначенный срок этого требования Покупатель вправе отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Продавца, а также потребовать возмещения убытков.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОСТАВКИ

3.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1.1 Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу _______________

3.2. Продавец вправе требовать увеличения цены работы, а Покупатель – ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом.

3.3. За поставку Товара, изготовленного Продавцом согласно условиям настоящего Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу ________

3.4. Стоимость работ и поставки Товара может быть изменена только по соглашению Сторон.

Читать еще:  Органы опеки могут забрать ребенка у отца одиночки

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И ТОВАРА

4.1. Покупатель обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

4.2. Покупатель обязан в течение __________ с момента окончания работ Продавцом осмотреть и принять выполненную работу с участием Продавца. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи работ.

4.3. Передача Товара в соответствии с условиями настоящего Договора производится в ________________.

4.4. Переход риска утраты или повреждения Товара определяется в соответствии с требованиями гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.5. Перевозка Товара до места передачи осуществляется автотранспортом Продавца, его силами и за его счет.

4.6. Продавец передает Покупателю Товар в течение _______________. Товар считается принятым с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. В течение ____________ с момента подписания Договора Покупатель выплачивает Продавцу аванс в размере _____________________.

5.2. Окончательный расчет производится с Продавцом по факту приемки Товара не позднее _____________ после подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5.3. Расчеты с Продавцом осуществляются в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на его расчетный счет.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Продавец несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Покупателю причиненные последнему убытки.

6.3. В случаях когда работы выполнены Продавцом с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Покупатель вправе по своему выбору:

6.3.1. Потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3.2. Потребовать от Продавца соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Продавца.

6.4. Продавец вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Покупателю причиненных просрочкой исполнения убытков.

6.5. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Покупателем срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6. Требования, связанные с недостатками работы, могут быть предъявлены Покупателем при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет ____ и начинается с ______________.

6.7. За просрочку выполнения работ Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере ____________ от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.

6.8. За просрочку передачи Товара Продавец уплачивает Покупателю пени в размере ________ от стоимости Товара, указанной в пункте 3.3 настоящего Договора.

6.9. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере ______ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______ и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, должны разрешаться путем переговоров.

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, в __________.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством России.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Примерная форма договора на производство и поставку продукции под товарным знаком заказчика (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Договор
на производство и поставку продукции под товарным знаком заказчика

[ место заключения договора ] [ число, месяц, год ] [ Наименование юридического лица — владельца товарного знака ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ указать документ, подтверждающий полномочия ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

[ наименование юридического лица ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ указать документ, подтверждающий полномочия ], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заказу Заказчика производить и поставлять продукцию, маркированную обозначением [ вписать нужное ], а Заказчик обязуется принимать и оплачивать данную продукцию на условиях, определенных настоящим договором.

1.2. Наименование (ассортимент), количество, единичная и общая стоимость производимой продукции определены в приложении N 1 к настоящему договору.

1.3. Исполнитель гарантирует, что произведенная под торговой маркой Заказчика продукция будет поставляться только Заказчику либо третьему лицу, указанному Заказчиком.

1.4. Заказчик своими силами и за свой счет разрабатывает весь дизайн продукции, включающий в себя изображение, товарный знак, индивидуальную упаковку, и предоставляет его Исполнителю.

1.5. При производстве продукции, подлежащей поставке Заказчику, Исполнитель размещает товарный знак на упаковке продукции.

1.6. Информация, размещаемая на упаковке продукции, является частью дизайна и должна соответствовать требованиям Закона «О защите прав потребителей» и иных нормативно-правовых документов.

2. Права на товарный знак

2.1. При подписании настоящего договора Исполнитель признает исключительные права Заказчика на товарный знак.

2.2. Исполнитель вправе размещать товарный знак, указанный в настоящем договоре, исключительно на продукции, производимой для поставки Заказчику в соответствии с настоящим договором. Указанный товарный знак размещается в соответствии с дизайном продукции и индивидуальной упаковки, согласованным Сторонами.

2.3. Исполнитель не приобретает прав использования товарного знака при производстве продукции иной, чем предусмотренной настоящим договором, и для поставки товара кому-либо, кроме Заказчика, по настоящему договору.

2.4. Заказчик не вправе размещать заказы на согласованную с Исполнителем продукцию у третьих лиц.

2.5. Стороны гарантируют, что товарный знак, применяемый на продукции и индивидуальной упаковке, используется Сторонами на законных основаниях, в отношении товарного знака отсутствуют права или законные требования третьих лиц.

3. Закупка сырья и производство продукции, упаковка продукции

3.1. Дизайн продукции и индивидуальной упаковки утверждается Сторонами путем составления и подписания цветопробы.

3.2. При утверждении цветопробы Заказчик несет ответственность за достоверность следующей информации:

— о товарном знаке (патентной чистоте, правильности написания);

— о координатах Заказчика, телефонах горячей линии, указываемых на упаковке;

— о соответствии цифровых значений штрих-кода Заказчика.

3.3. За достоверность и размещение иной информации ответственность несет Исполнитель.

3.4. Приобретение комплектующих, прочего сырья и материалов, необходимых для производства продукции, осуществляется силами Исполнителя.

3.5. Исполнитель производит и поставляет указанную в заказе продукцию в течение [ указать срок ].

3.6. Приобретение упаковочного материала в количестве, согласованном Сторонами, осуществляется за счет и силами Исполнителя.

3.7. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем разногласий по поводу качества упаковки по требованию заинтересованной стороны назначается независимая экспертиза. В качестве независимого эксперта привлекается организация по согласованию Сторон. Заключение экспертизы является обязательным для обеих Сторон.

3.8. В случае расторжения либо прекращения настоящего договора Заказчик оплачивает стоимость неиспользованной упаковки с товарным знаком Заказчика и в полном объеме компенсирует расходы, понесенные Исполнителем, связанные с утилизацией данной упаковки.

4. Качество продукции

4.1. Исполнитель обязуется передать Заказчику продукцию, качество которой соответствует настоящему договору: [ указать конкретные требования к качеству продукции ].

4.2. Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству поставляемой продукции, то Исполнитель обязан передать Заказчику продукцию, соответствующую этим обязательным требованиям.

4.3. Исполнитель гарантирует качество и безопасность поставляемой продукции в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, утвержденными в отношении данного вида продукции, системами добровольной сертификации, и наличие сертификатов, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сертификаты соответствия входят в состав комплекта сопроводительной документации на продукцию и в обязательном порядке передаются Заказчику.

4.4. Маркировка продукции должна содержать информацию, соответствующую требованиям нормативных актов в области стандартизации, сертификации, защиты прав потребителей, иного специального законодательства о качестве продукции, услуг и работ.

5. Поставка продукции

5.1. Поставка продукции производится на основании заказа Заказчика.

5.2. Продукция должна быть поставлена в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

5.3. Поставка продукции осуществляется силами и за счет Исполнителя.

Доставка продукции осуществляется путем отгрузки (передачи) продукции в адрес Заказчика: [ вписать нужное ].

5.4. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие продукции, поставленной в соответствии с настоящим договором.

Читать еще:  Письмо претензия иностранному поставщику

5.5. Принятая Заказчиком продукция должна быть им осмотрена в течение [ указать срок ].

5.6. Заказчик обязан в этот же срок проверить количество и качество принятой продукции и о выявленных несоответствиях или недостатках продукции незамедлительно письменно уведомить Исполнителя.

5.7. В случае получения поставленной продукции от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие продукции сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эту продукцию от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

5.8. Заказчик вправе, уведомив Исполнителя, отказаться от принятия продукции, поставка которой просрочена. Продукцию, поставленную до получения Исполнителем уведомления, Заказчик обязан принять и оплатить.

5.9. Продукция считается поставленной надлежащим образом, а Исполнитель — выполнившим свои обязательства (полностью или в соответствующей части) с момента подписания Заказчиком сопровождающих продукцию товарно-транспортных документов. При этом право собственности на продукцию переходит от Исполнителя к Заказчику в момент приемки продукции Заказчиком.

6. Цена договора и порядок расчетов

6.1. Продукция оплачивается Заказчиком по ценам, указанным в приложении N 1 к настоящему договору.

6.2. Стоимость продукции включает в себя стоимость единицы продукции, стоимость индивидуальной упаковки, стоимость доставки продукции, все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением условий настоящего договора.

6.3. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в следующем порядке:

6.3.1. Заказчик производит выплату авансового платежа Исполнителю на расчетный счет, указанный в настоящем договоре, в размере [ значение ] % от цены продукции, указанной в заказе, в сумме [ сумма цифрами и прописью ] рублей в течение [ указать количество ] банковских дней со дня выставления последним счета на перечисление авансового платежа.

Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное настоящим пунктом договора, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с расчетного счета Заказчика, указанного в настоящем договоре.

6.3.2. Окончательный расчет в сумме [ сумма цифрами и прописью ] рублей производится Заказчиком путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, после поставки последним всего предусмотренного заказом количества продукции и подписания Сторонами товарной накладной в течение [ указать количество ] банковских дней с даты представления Исполнителем счета и счета-фактуры при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленной продукции.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За недопоставку или просрочку поставки продукции Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере [ значение ] за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

7.3. За несвоевременную оплату поставленной в соответствии с настоящим договором продукции Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере [ значение ] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [ число, месяц, год ].

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем [ вписать нужное — почтовой, факсимильной, электронной связи ].

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Образец договора изготовление продукции

В данном разделе Вы можете ознакомиться с типовым договором поставки эллиптических днищ или другой продукции, скачать проект договора и, в случае необходимости внести дополнительные правки или дополнения.

г. Москва « » __________ 2016 г

ООО «ПРОММА», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Петровского Ю. Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель обязуется изготовить эллиптические днища ГОСТ 6533-78 далее по тексту Изделия, а Заказчик – принять и оплатить Изделия согласно Спецификациям, подписанным Сторонами и являющимся неотъемлемой частью Договора, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2 Изделия изготавливаются из материала Исполнителя. Стоимость материала включена в конечную стоимость продукции указанной в Спецификации.

1.3 Стоимость, номенклатура и сроки поставки Изделий предусмотрены Сторонами в согласованных спецификациях, которые становятся неотъемлемой частью настоящего Договора и представлены в приложениях.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

2.1 Качество поставляемых Изделий должно соответствовать ГОСТ 6533-78 и технической документации Исполнителя.

2.2 Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013. На партию изделий одного типоразмера оформляется паспорт по форме завода изготовителя.

2.3 Каждая единица Изделий должна иметь маркировку согласно ГОСТ 6533-78.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1 Изделия поставляются в срок и в порядке, определяемом настоящим Договором и спецификацией.

3.2 Исполнитель может осуществить досрочную поставку продукции при согласии Заказчика.

3.3 Отгрузка продукции производится самовывозом за счет Заказчика.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1 Заказчик оплачивает поставляемые Исполнителем изделия по согласованной в спецификации цене.

4.2 Цена может быть изменена только в соответствии с индексом роста цен производителя и данным ГК РФ по статистике по данной отрасли производства.

4.3 Оплата производится в следующем порядке:

— авансирование в размере 70%

— окончательный расчет по мере готовности изделий к отгрузке.

4.4 Цена на оплаченную продукцию изменению не подлежит.

4.5 Отгрузка продукции производится только после окончательного расчета.

4.6 Датой оплаты изделий считается дата зачисления денег на расчётный счёт Исполнителя.

4.7.Сумма аванса, перечисленного Заказчиком на расчётный счёт Исполнителя, учитывается при окончательном расчёте.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2 Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

5.3 Исполнитель и Заказчик обязаны в 5-ти дневный срок информировать друг друга об изменении адреса и реквизитов, указанных в Договоре.

6. СЛУЧАИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС М ажор)

6.1 Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если данное неисполнение произошло вследствие стихийных явлений природы и запретительных мер государственных органов, наступивших после заключения настоящего Договора и препятствующих его полному или частичному исполнению.

6.2 Сторона, которая ссылается на какое-либо из обязательств, указанных в п.6.1. настоящего Договора, обязана немедленно по телеграфу известить другую сторону о наступлении и прекращении действия этого обстоятельства. Сторона, затронутая этим обстоятельством, если своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, кроме случаев, когда само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельства непреодолимой силы является акт торгово-промышленной палаты

6.3 Наступление обстоятельств, предусмотренных в п.6.1., при условии надлежащего поведения, описанного в п.6.2., продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, продолжительность которого соответствует продолжительности действия наступившего обстоятельства, не обязывая сторону, потерпевшую от обстоятельства, возместить убытки.

6.4 Если обстоятельства, предусмотренные в п. 6.1., продолжаются более 1 месяца, то каждая из сторон вправе расторгнуть Договор и не возмещать убытки. Суммы предоплаты подлежат возврату в 3-х дневный срок с момента получения уведомления о расторжении Договора.

6.5 Если прекратится действие обстоятельств, которые препятствовали исполнению договорных обязательств, а Договор расторгнут по п.6.4., Исполнитель обязан в 3-х дневный срок с момента окончания действия обстоятельств предложить Заказчику право преимущественной покупки изделия. Если Заказчик в течении 7 дней не примет это предложение, то Исполнитель в праве продать изделие третьему лицу.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Настоящий Договор вступают в силу с момента подписания его уполномоченными лицами сторон и действует до 31.12.2018г.

7.2 Настоящий Договор, а также все изменения, дополнения, заказы, спецификации и иная переписка к нему действительны, если подписаны первыми лицами сторон, имеющими право на совершении подобных действий согласно действующим Учредительным документам, либо другими лицами сторон, имеющими доверенности на совершение подобных действий, оформленными в соответствии с действующим законодательством.

7.3 Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и не урегулированные в добровольном порядке, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

До обращения с иском в арбитражный суд сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой стороне, на которую последняя обязана ответить в 30-и дневный срок с момента получения претензии.

7.4 Изменение условий договора, его расторжение и прекращение возможны только по соглашению сторон. Документы, переданные по факсимильной связи, подписанные уполномоченными лицами, имеют юридическую силу, но в обязательном порядке дублируются направлением оригинала почтой.

Читать еще:  Минимальный размер пенсии в ростовской области

1. Приложение №1 к Договору – Спецификация №1

ДОГОВОР подряда на изготовление продукции (с использованием материалов подрядчика; с условием о субподряде; с привлечением заказчиком третьих лиц)

ДОГОВОР N _____

подряда на изготовление продукции

(с использованием материалов подрядчика; с условием о субподряде;

с привлечением заказчиком третьих лиц)

«___»___________ ____ г.

____________, именуем__ в дальнейшем — Заказчик, в лице _____________, действующего на основании ________, с одной стороны и __________, именуем__ в дальнейшем — Подрядчик, в лице __________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые — стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по изготовлению следующей продукции: _______________а Заказчик обязуется принять продукцию и оплатить ее.

1.2. Вид, количество, технические регламенты (технические условия), требования к продукции, упаковке, маркировке, сертификации и сроки исполнения работ по изготовлению продукции устанавливаются сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.

1.3. Для изготовления продукции Подрядчик использует собственное сырье и материалы. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.

1.4. Подрядчик изготавливает продукцию на своем оборудовании по адресу: ___________________________. Затраты на энергию и другие издержки Подрядчик несет за счет выплачиваемой ему цены работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. РИСКИ

2.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения продукции до ее приемки Заказчиком.

2.2. Подрядчик обязан обеспечить охрану продукции в период ее изготовления, а также хранить изготовленную продукцию до ее передачи Заказчику.

2.3. При просрочке передачи или приемки продукции риски, предусмотренные в п. 2.1 настоящего Договора, несет сторона, допустившая просрочку.

2.4. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы изготовления продукции..

2.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности продукции либо создают невозможность завершения работы в срок.

2.6. Для выполнения отдельных работ по изготовлению продукции Подрядчик имеет право привлечь других лиц (субподрядчиков). При этом Заказчик и субподрядчики не имеют права предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением Договоров, заключенных каждым из них с Подрядчиком.

2.7. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение цены работы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения цены работы, обязан выполнить Договор по цене, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.

2.8. Заказчик вправе:

— во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к согласованному сторонами сроку становится явно невозможным;

— назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков;

— с согласия Подрядчика привлекать к выполнению отдельных видов работ по Договору третьих лиц путем подписания с ними соответствующего Договора. При этом ответственность за выполнение этих работ перед Заказчиком несут третьи лица.

2.9. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения согласованной сторонами цены работы.

2.10. Если исполнение работы по настоящему Договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с Договором цены с учетом выполненной части работы.

2.11. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему продукции отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет ______ (_________) рублей.

3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику цену работ в течение ___ (____) дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять изготовленную продукцию по акту сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих продукцию, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

Приемка изготовленной продукции производится в течение ___ дней со дня получения Заказчиком от Подрядчика уведомления в письменной форме о готовности продукции к приемке.

Приемка изготовленной продукции производится на складе Подрядчика по адресу: __________________.

4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки продукции при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.3. Заказчик, принявший продукцию без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки продукции отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение _______ после их обнаружения.

Требования Заказчика к качеству продукции принимаются в течение действия гарантийного срока на изготовленную продукцию (________ месяцев).

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков продукции или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, — обе стороны настоящего Договора поровну.

4.6. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим Договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением Договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание продукции до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Подрядчик несет ответственность за качество сырья и материалов, использованных при изготовлении продукции, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (ст. 475 ГК РФ).

5.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие изготавливаемой продукции требованиям ___________. В случае изготовления продукции, не соответствующей указанным требованиям, Подрядчик обязуется заменить некачественную продукцию на аналогичную продукцию надлежащего качества в течение _________ с момента ____________.

5.4. В случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиками, а перед субподрядчиками — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.

5.5. За нарушение сроков оплаты работы Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере ___% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

6.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном порядке.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___»_____________ ____ г.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по взаимному согласию, а также в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменном виде и подписаны сторонами Договора или надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector